委托施工合同
隨著法律觀念的深入人心,合同的法律效力與日俱增,它也是減少和防止發生爭議的重要措施。那么制定合同書有什么需要注意的呢?以下是小編精心整理的委托施工合同,希望對大家有所幫助。
委托施工合同1
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
甲方因維修刷新階梯教室消防通道、老科學館樓梯欄桿、加固新制空調支架等,委托乙方施工,為明確各自的權利和義務,經甲、乙雙方協商達成如下合同:
一、工程地點:
___中學新校區內。
二、主要工程內容:
維修刷新階梯教室消防通道、老科學館樓梯欄桿、加固新制空調支架、老自來水管維修等。
三、工程造價:
1、階梯教室消防通道維修焊接、自來水井蓋計12個工作日×200元=2400元
2、加固科學館空調支架1.5米×350元=525元
3、維修刷新老科學館樓梯欄桿75米×25元=1875元
4、刷新階梯教室消防通道196.72平方米×20元=3934.4元
5、尋找校園自來水管漏水14個工作日×120元=1680元
6、維修刷新階梯教室消防通道、老科學館樓梯欄桿、加固空調支架、維修自來水管道總造價為10414.4元
四、工程日期
在具備施工條件的.前提下,乙方在60個工作日內完成該項工程,若有特殊原因不能正常施工的情況下,由甲、乙雙方商定延期。
五、施工安全
1、本項工程乙方應按照有關部門及甲方有關安全工作的規定嚴格做好安全措施。
2、施工過程中的安全責任由乙方負責。
六、工程驗收
工程結束在具備竣工驗收條件時,乙方應備好資料及時通知甲方進行驗收、辦理工程竣工驗收手續。
七、收款方式
本工程在施工期間,所有材料款、工時費用款由乙方墊付,工程完工后,由甲方驗收無問題后一次性付清乙方工程款。
八、其它事項
1、在工程前及施工過程中,甲方應積極配合和提供方便,保證必要的施工條件。
2、本合同未盡事宜,由甲、乙雙方協商解決。
3、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
九、本合同一式肆份,雙方各執貳份。
甲方單位(簽字蓋章):
年 月 日
乙方單位(簽字蓋章):
年 月 日
委托施工合同2
甲方:
乙方:
經協商,甲方將通用公司廠房墻板委托乙方施工。雙方遵照《中華人民共務法》、《中華人民共和國建筑法》、及其有關規定,為明確雙方權利、義務和責任,簽定本合同,并共同信守。
一、工程名稱:通用公司廠房
二、工程地點:通用公司
三、工程內容:上墻板、包邊。
四、承包方式及付款要求:料到現場付款50%。
1、承包方式:包工包料。
2、質量與驗收
3、按國家現行建筑安裝工程施工規范和驗收標準進行施工,該項目質量達到合格。
五、安全:乙方按有關規定采取嚴格的安全措施,承擔自身因安全措施不力造成的`事故責任和因此發生的費用。
六、其他:
1、乙方必須遵守甲方有關規章制度、廠紀、廠規,做到文明施工。
2、甲方負責地方有關職能部門及地方民事干擾施工的協調工作。
3、乙方必須堅持文明施工,確保無糾紛事故發生。
4、在合同履行過程中如發生爭議,甲乙雙方協商解決,協商汪成,由司法部門裁決。
七、本合同自甲乙雙方代表簽字(蓋章)之日起生效,本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方: 乙方:
甲方代表: 乙方代表:
年 月 日
委托施工合同3
茲有 (以下簡稱甲方)
李桂x(以下簡稱乙方)
就甲方委托乙方進行 工程項目制作施工圖事宜達成以下協議:
乙方的制作標準及相應價格:
1.平面圖以1:50、1:100比例為標準;立面圖以1:30、1:50的比例為標準;節點大樣根據詳細程度以1:1、1:5、1:10、1:20為基礎進行調整。
2.圖紙取費標準
3.圖紙質量以我公司提供的樣板為準,如有其它要求協商解決。
4.如涉及甲方原因修改圖紙,修改累計量在10%-49%按圖紙50%費用收取,修改累計超過50%按整張圖紙費用收取。
甲方應向乙方提供的材料:
1. 相關建筑圖紙電子版(如無電子版需提供藍圖,)
2. 確認簽字的效果圖
3. 確認簽字的方案手稿
4. 詳細闡述設計方案及尺寸要求
制作流程:
1.雙方簽署合同,合同簽署后三天內甲方向乙方支付50%合同款和提供制作所需的相應材料。詳見合同上文。
2.乙方在收到甲方訂金及相關材料后,開始進行施工圖制作,時間為x天。因為甲方原因修改圖紙,施工圖制作周期相應延長,具體時間雙方協商確定。
3.甲方到乙方處檢驗圖紙合格后支付合同余款。
4.付款交圖。
違約責任:
1. 雙方在簽署合同前應明確雙方的'權利與責任,合同簽署后應嚴格按照合同執行。
2. 若甲方違反合同條款,乙方都有權終止合同,且甲方所支付的定金歸乙方所有。同樣,若乙方違反合同條款,甲方有權終止合同,并要求收回訂金,并向乙方索取與訂金相同金額的款項作為賠償。
3. 制作完成后甲方若不能按時繳納余款,按每天合同金額的1%支付給乙方滯納金。 雙方應秉承友好協商的精神進行合作,如有爭議,應協商解決,如協商不能解決,則按照合同法執行。
甲方(蓋章或簽字):
乙方:
日期:
日期:
委托施工合同4
甲方:_________
乙方:_________
立契約書人委建人_________(甲方)與建方_________(乙方),本契約不動產標示委建事項經由甲乙雙方同意訂立條款如下,以資共同遵守:
第一條 房地標示:
本契約房屋坐落在_________市_________區_________地號土地內定名“_________”,經暫編號_________區_________棟_________樓的房屋一戶。
第二條 房屋面積:
本契約房屋面積包括室內、陽臺及走道、樓梯間、屋頂突物(僅限于水箱及樓梯間,其余部分不計入)地下室、電梯間等公共設施分攤面積在內計約_________平方米,(實際面積以當地政府機關復丈后,建筑改良物所有權狀記載的面積為準),但雙方同意建筑改良物所有權狀記載面積加上本條前列(陽臺走道、樓梯間等)公共設施分攤面積等,即相當于本契約所記載面積,若有增減,而其面積差額未逾百分之二時,雙方均不得異議,若增減面積誤差超過百分之二時,其誤差超過百分二部分,即以該戶出售時的平均單價為計算基準,由雙方互為補償。
第三條 本大樓的屋頂除水箱、樓梯間外,乙方的投資、規劃,其使用權歸乙方,但乙方應對甲方提供較一般人優惠的服務。
第四條 本大樓地下室產權登記為本大樓全體所有人共有,地下室除機電設外,其余場地如遇空襲時,應開放為公共避難場所,地下室平時作為停車場,由本大樓管理委員會統籌管理,其辦法另詳載于本大樓管理委員會管理章程。
第五條 甲方所訂購房屋的室內隔間裝飾及設備工程,其施工標準悉依_________市政府_________局核準的建造執照圖說按圖施工,如甲方要求變更或增減等,須征求乙方意,惟屬大樓整體裝置者不得刪減,變更后的工程款由雙方協議定之,但以不少于本契約所定的工程款一次付清與乙方,甲方未繳清增加的工程款前,乙方不得施工,如雙方對變更后工程款未能達成協議或甲方拒絕或延遲交付所增加變更的工程款時,視為甲方取消變更或增減,乙方仍按本契約原定項目施工。
第六條 工程期限:本契約房屋建筑工程,乙方應于本契約簽訂后_________月內工,自開工之日起_________工作天完工,并以開始申請使用執照為完工日期。但如有下列情形之一時不在此限,乙方不負遲延完工之責。
(一)甲方未依約定付款辦法的規定交付價款時。
(二)甲方要求變更內部隔間與設計,致遲延完工時。
(三)因不可抗力的原因如天災人x或法律法規限制等不可歸責于乙方的事由,以致工程不能如期進行時。
(四)本工程屋外排水溝及巷道鋪設工程,不受本條約完工時限的拘束,電等的接通供應悉憑該公用事業作業程序而決定。
第七條 保固期限:
本契約房屋領到使用執照之日起,對本契約房屋建筑結構,乙方應負責保固_________年,但天災或不可歸責于乙方的原因而發生損毀者不在此限(門、窗、玻璃及水電配件、油漆、瓷磚等乙方不負責保固)。
第八條 甲方訂購本房地總價款為人民幣_________(大寫)元整,包括下房屋及裝修土地價款。
(一)房屋及裝修價款為人民幣_________(大寫)元整。
(二)土地價款為人民幣_________(大寫)元整,包括建筑基地,道路用及地上物補償金、土地改良費、公共設施用地等費用。
第九條 付款辦法:
本契約房地總價為人民幣_________(大寫)元整,分為備款人民幣_________(大寫)元整,優惠貸款人民幣_________(大寫)元整,銀行貸款人民幣_________(大寫)元整,甲方應按下列進度,將分期付款表上的金額,經乙方通知于繳款期限內繳付乙方,絕不拖延短欠。
第十條 貸款辦法:
本契約房屋甲方如須辦理銀行貸款時,應另行與乙方簽委托代辦貸款契約書及委任書以憑辦理貸款事宜。
第十一條 甲方如全部或一部分不履行本契約(第九條)所規定工程進度的定付款時,其逾期部分甲方愿自通知交款日后第_________天起,按日加付千分之一計算滯納金,上項滯納金于補交其應付款時一并付與乙方,如逾期滯納達十五天,經乙方催告仍延不交付時,即視為甲方違約,乙方不得解除本契約及代辦貸款委托書,代管印章委托書等與本契約有連帶關系的約定,甲方同意將已繳的款項現金部分由乙方沒收,以為抵償乙方所受的損失,乙方并得將甲方所訂購的房地另行出售與第三者或為其他處分,甲方絕無異議,甲方若依前條約定的付款規定,以票據支付時,甲方保證兌現,如有遭退票情形等,視為甲方未繳款,依前述約定方式處理。
第十二條 本約房屋如乙方非因第五條的情形而逾期交屋時,其每逾一日按賣總價千分之一計算違約金與甲方,如乙方因本身因素不履行交屋,及半途發生糾葛不能出賣等情況時,除應將既收價款全數退還甲方外,并應賠償所付價款同額的損害金予甲方作為乙方不履行本契約的'損害賠償總額。倘因政府頒布禁建等不可歸責于乙方的事由,致使乙方不能交付本契約房屋時,雙方同意解除本契約,乙方應將甲方所繳付價款加計利息(按照銀行一年期定期存款利息計算)退還甲方。
第十三條 契約房屋已登記于甲方名義,如甲方違約拒付款項,經乙方催仍不交付時,甲方同意名義變更為乙方或乙方所指定之人,甲方不得另有其他的要求。
第十四條 甲方負責訂購本房屋土地,其房屋產權及基地產權的移轉登記事,乙方負責于本房屋建造完成,經政府主管單位發給使用執照,及甲方依約履行其義務后,乙方負責聘請代書與甲方共同委托統籌辦理,甲方應按照乙方通知的時間內,將應提出的證件及在有關文件上蓋章,連同各項稅捐交與乙方或委托的代書以資辦理。甲、乙雙方應負擔的費用如下:
(一)建筑物登記費、土地登記費、印花稅、契稅、監證費(或公證費用各項規費及代辦產權登記費用由甲方負擔。
(二)本契約土地移轉過戶前的土地價款及移轉過戶時發生的增值稅由乙負擔。
(三)本契約房地移轉登記及質押x款的抵押權設定登記移轉規費,公定紙、印花稅、保險費及代辦手續費均由甲方負擔。
(四)自領到使用執照之日起所發生的房屋稅、地價稅、工程受益費不論方已否遷入或抬頭為任何一方,均由甲方負擔如數繳清不得異議。
(五)以上各項應由甲方負擔的費用,如由乙方先行墊付或代繳,甲方應數歸還需要。
第十五條 產權登記:本契約房地產權登記由乙方指定代理人,統一辦理土移轉登記,建物所有權登記及貸款抵押權設定登記等手續。
第十六條 本契約房地,乙方保證產權清楚,絕無任何糾紛或設定他項權利象,如有任何糾葛,乙方應負責清理,不得損害甲方的利益。
第十七條 甲方同意于本房屋完工并接通水電之日起,無論所開列單據的抬為任何一方,均就負擔下列費用:
(一)本戶水電基本費用。
(二)本房屋自領得使用執照日起的房屋稅。
(三)屬于本房屋公共使用應由全體住戶分擔的水電費用。
(四)屬于本建筑清潔保持、公共設施及設備的整理、操作與維護等事項應由全體住戶分擔的管理費用。
(五)本房屋有關公共管理費用的分擔。
第十八條 本契約房屋于建筑完成經主管機關發給使用執照后,甲方應付清列款項稅費等,乙方始行交屋,甲方如不協辦或遲延逾期的,致影響本契約各項產權登記或施工進度時視同違約,并應負賠償乙方一切損失之責。
(一)繳付本約第十四條第一、三、四項約定應付的稅捐。
(二)辦妥產權登記及代辦貸款等費用,并預付乙方四個月的利息。
(三)付清因逾期付款的滯納金。
(四)付清本房屋的所有優惠貸款。
第十九條 通知送達:甲乙雙方所為的征詢、洽商或通知辦理事項均以書面本約所載住址掛號郵寄為之,有拒收或無法投遞致退回的,均以郵局第一次投遞之日期為送達之日。甲方的住址如有變更時,負有通知乙方的義務。
第二十條 其他事項:
(一)如甲方半途要求在本契約房屋變更設計,須以書面征得乙方同意后托乙方辦理,所需工程費用經雙方議定價格后,差價由甲方于變更同時給付乙方,但經不減少于原定總價為原則,如甲方未在約定期間內給付時,乙方即視為甲方已取消變更設計的要求,乙方為避免影響工程的進度,得按原合約圖說施工,甲方無異議。
(二)乙方通知交屋并給遷入證明前,甲方絕不進行本約房屋自行裝潢施。
(三)本契約書于付清所定價款辦妥交屋手續、土地移轉登記完畢甲方領所有權同時,本契約書及本約有連帶關系的契約、附件,甲方得一并由乙方收回作廢。
第二十一條 本契約的約束與效力:
(一)甲方未付清房地價款及未取得乙方同意前不得將本契約房地的權利義務自行轉讓他人,但經雙方同意后,本契約所約定事項對甲乙雙方權利與義務的受讓人合法繼承人具有同等約束力。
(二)本契約附件視為本契約的一部分,與本契約具有同等效力,附件未定的,依據本契約的規定。
第二十二條 未盡事宜:
本契約如有未盡事宜,必要時由甲乙雙方洽定。
第二十三條 契約分存:
上述契約事項經雙方同意,恐口頭無憑。特立本契書一式二份,甲乙雙方各執一份為憑,并自簽訂日起升效,印花稅由甲乙雙方自貼銷。
第二十四條 有關本契約的權義,雙方同意以_________法院為管轄法院。
甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________
代表人(簽字):_________ 代表人(簽字):_________
住址:_________ 住址:_________
身份證號碼:_________ 身份證號碼:_________
電話:_________ 電話:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________
委托施工合同5
發包方(簡稱甲方):
承包方(簡稱乙方):
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》《中華人民共和國價格法》,以及其他有關法律法規規定的原則,甲方現委托乙方承擔施工、安裝工程項目,結合本工程的具體情況,經甲、乙雙方平等、自愿、協商一致的基礎上達成如下協議,共同遵守。
第一條 工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、施工內容:(見工程預算表)
4、承包方式:包工包輔材形式(輔材詳看附件)
5、工程總價:大寫(人民幣),雙方約定,如變更施工內容、變更材料,這部分的'工程款按實另計。
6、工期:自年至年日竣工。工期共(開工期最終以材料進場日的第二天起計算為準。)
第二條 材料供應的約定:
1、甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供材料》。
(1)甲方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,因材料、設備質量不合格而影響工程質量的,其返工費用由甲方承擔,且工期順延。
(2)由甲方采購供應到工場或工地現場的材料、設備須在各項工程開工之日前三天內應按時供應到現場,甲、乙雙方應辦理交接手續。乙方如發現甲方提供的材料、設備有質量或規格差異,應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。
第十一條 附則
本合同一式,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托施工合同6
甲方(委托人):_________________乙方(居間人):_________________
聯系地址:_________________聯系地址:_________________
法定代表人身份證:_________________身份證:_________________
聯系電話:_________________聯系電話:_________________
甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目建設單位
直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的承包施工合同。
2、“居間成功”是指甲方與建設單位就該項目簽訂書面的工程承包施工合同。
二、甲方義務
1、甲方負責提供真實的資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。()如果未及時支付,則逾期每日按未支付金額的%向乙方承擔違約金。
三、乙方的.義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。
3、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬為工程承包施工合同總金額的%(即人民幣萬元,大寫:_________________萬元)。
2、居間報酬結算方式:_________________
居間報酬總金額為人民幣萬元,在甲方與乙方引薦的建設單位簽訂工程項目承包施工合同后,建設單位支付予甲方的第一筆工程預付款(即工程總造價的
%)到賬后,次日將報酬總額中的萬(大寫:_________________
元整)以現金形式支付予居間人;其后在叁個月正常施工工期內,甲方需支付給乙方居間報酬剩余的余款,甲方可以轉帳或現金的方式支付。
3、甲方可以轉帳或現金的方式存入或者轉入乙方指定賬戶,也可直接支付現金予乙方指定代理人。
五、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、雙方不得以其在居間過程中獲取的商業秘密作出不利對方的任何行為,否則有權要求對方承擔違約責任。
3、如果甲方以相關企業或在南寧當地成立的子公司及一切轉投資公司的名義與業主方簽訂承包施工合同,居間方有權請求甲方按本合同約定條款支付居間報酬。
六、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至年月日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如居間成功,本合同雙方權責完全履行并支付完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
七、爭議解決方式
如發生合同爭議,協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
八、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同含正本一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
3、本合同所有橫線留空部分均為雙方代表自愿親筆填寫,具真實性及法律效力。
合同簽訂地:_________________
乙方指定賬戶戶名:_________________
乙方指定賬戶賬號及開戶行:_________________
甲方:_________________(蓋章):_________________乙方(蓋章):_________________
委托施工合同7
委托方: ( 以下簡稱甲方)
居間方: (以下簡稱乙方)
甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》的相關規定,在互惠互利和自愿誠信的原則下,雙方達成以下合同條款:
一、甲方委托乙方: 聯系承攬 開發區萬達廣場公寓室內裝修工程。
二、項目、工程概況(以正簽項目,施工合同為準)
1、項目工程名稱:
2、項目工程地點:
3、項目工程內容:
4、項目工程造價:
三、居間費用:
1、乙方前期投入了大量的人力物力財力促成甲方與 正簽合同 甲方自愿付給乙方費用 (報酬)。
2、無論合同名稱或項目,工程負責人及法人發生變化,甲方付給乙方的'報酬都要如約履行。
3、本合同在執行過程中結束,甲方在上述發包方繼續簽訂裝修工程合同也要按合同執行。
四、居間費用(報酬)付款方式:
1、工程報酬:按本工程總造價3%提取報酬(稅后),以實際發生工程量為準。
2、付款方式:年完工結算剩余50%一次性付清 。
五、違約責任:
甲乙雙方發生爭議時,乙方有權向仲裁機構和法院起訴。
六、合同及法律生效:
本合同一式 貳 份,甲乙雙方每人各執一份,經甲乙雙方簽字蓋章生效。
甲方: 乙方:
年月日:
委托施工合同8
甲方:_________________
乙方:_________________
工程經招標由乙方中標承建,現為明確甲乙雙方責任,促使本工程按期保質保量順利竣工,經商定,特訂立本合同,具體條款如下:_________________
第一條:工程概況
1.工程名稱:_________________
2.工程地點:_________________永泰縣
3.工程內容及范圍:_________________以設計圖紙和審計后的工程量清單為依據。
4.工程金額:_________________本工程發包價即中標價人民幣元。現場工程量增減、設計變更按實簽證。工程最終造價以審計部門審定的造價為準。
第二條:雙方職責
1.甲方委托乙方對工程進行施工,乙方應按國家電力部門頒發的`規程規定進行施工。
2.工程桿洞、拉線洞、拉線及線路走廊征地、賠青費用由甲方負責,施工過程中若需要甲方配合的工作甲方應積極給予配合。
3.乙方應按《3~110KV高壓配電裝置設計規范》、《電氣裝置安裝工程35KV及以下架空電力線路施工及驗收規范》《架空送電線路設計技術規范》、等國家電力部門頒發的規程、規范要求保質保量按時完成工程施工并保證供電部門驗收通過且供電等工作。
4.本工程材料全部由乙方提供,乙方應按照設計圖紙和國家、部頒規范要求采購工程所需要的輔材。
5.乙方指派鄭明幫同志為項目經理(聯系電話:_________________15280155698),負責組織本工程項目的實施。
6.施工期間,乙方應嚴格執行《電力建設安全工作規程》及《電力建設安全施工管理規定》做好安全管理工作,嚴防事故發生。若乙方原因造成安全問題,責任由乙方自負。
7.本工程施工過程中,若遇自然災害等不可抗力因素影響,造成的經濟損失及工期拖延,由甲乙雙方另行協商解決。
第三條:工程質量及驗收辦法
1.工程竣工且具備驗收條件后即由永泰縣供電有限公司組織以施工圖及國家頒發的施工驗收規范為依據進行驗收。若驗收不合格,乙方必須按規范要求限期整改。屬乙方責任造成的問題,整改費用由乙方負責;若屬甲方責任造成的問題,則返工費用由甲方負責,
第四條:工程工期
1.除甲方原因、雨天、停電原因和不可抗拒的因素外乙方不得延誤工期。
2.因甲方賠青問題造成乙方誤工,工期應順延,并承擔相應損失。
第五條:付款方式
工程施工合同簽訂后,甲方按發包價的70%支付給乙方作為備料款。工程竣工驗收合格并送電、造價經審計部門最終審核后七日內一次性付清余款。
第六條:在保修期內如發生施工質量問題乙方應負責無償修復。
第七條:解決爭議的方式
甲乙雙方在協議履行中發生糾紛,應協商解決;協商不成的可以向合同簽訂所在地人民法院提請訴訟。
第八條:其它
1、本協議未盡事宜,雙方另行協商,并可簽訂補充協議,補充協議與本協議具有同等法律效力。
2、本協議自雙方簽章之日起生效,至保修期滿后失效。
3、本協議壹式肆份,甲方貳份,乙方貳份。
甲方:_________________
乙方:_________________
代表:_________________
代表:_________________
開戶銀行:_________________
賬號:_________________
簽訂日期:_________________
簽訂地點:_________________
委托施工合同9
甲方:
涇縣第二中學乙方:呂立新
甲方因維修新運動場1號、2號鐵大門、自來水安裝、1號、2號鐵門地軌改建、維修鐵大門口地坪現澆的需求,委托乙方施工,為明確各自的權利和義務,經甲、乙雙方協商達成如下合同:
一、工程地點:涇縣第二中學運動場。
二、主要工程內容:新制運動場
1、2號鐵大門、地軌改建、自來水安裝、現澆地坪。
三、工程造價:
1、運動場1號鐵門為7.8米×2.6米×280元=5684元
2、運動場2號鐵門為8米×2.2米×280元=4928元
3、運動場
1、2號鐵大門地軌部長34米×25元=850元
4、安裝運動場自來水、挖溝、回填、焊接總長144米×16元=2304元
5、現澆運動場
1、2號鐵大門口地坪為3.264立方米×700元=2284.8元
6、運動場新制鐵廈門改建地軌、自來水安裝總造價為16050.80元
四、工程日期
在具備施工條件的前提下,乙方在60個工作日內完成該項工程,若有特殊原因不能正常施工的情況下,由甲、乙雙方商定延期。
五、施工安全
1、本項工程乙方應按照有關部門及甲方有關安全工作的規定嚴格做好安全措施。
2、施工過程中的.安全責任由乙方負責。
六、工程驗收
工程結束在具備竣工驗收條件時,乙方應備好資料及時通知甲方進行驗收、辦理工程竣工驗收手續。
七、收款方式
本工程在施工期間,所有材料款、工時費用款由乙方墊付,工程完工后,由甲方驗收無問題后一次性付清乙方工程款。
八、其它事項
1、在工程前及施工過程中,甲方應積極配合和提供方便,保證必要的施工條件。
2、本合同未盡事宜,由甲、乙雙方協商解決。
3、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
九、本合同一式肆份,雙方各執貳份。
甲方單位(簽字蓋章):乙方單位(簽字蓋章):
年月日
委托施工合同10
發包方(甲方):
承包方(乙方):身份證號碼:
本著公平合理、互惠互利的原則,經甲乙雙方共同協商,甲方將室內裝飾工程委托給乙方施工。雙方就具體事宜達成以下協議:
一、工程概況:
一、工程名稱:
二、工程地址:
三、承包范圍:
居室面積:居室間數:
四、工程內容(附工程設計圖紙、工程預算報價書)
二、承包方式:
一、工期:x天,自x年x月x日開工,于x年x月x日竣工。
二、工程承包價款:
A、工程承包價按雙方商議的工程項目單價進行結算(附工程項目承包單價表)。
B、工程承包總價按工程實際完成量進行匯總計算。
三、承包信譽保證及質保條款:
A、根據甲方公司工程管理規定,乙方自愿在合同簽定后,一次性向甲方繳納個人信譽保證金元。甲方財務部出具相應收據,待該工程竣工驗收合格后,甲方在十日內返還乙方。
B、乙方所繳納信譽保證金主要用作其施工隊信譽擔保,如發生乙方在承包施工期間有違反公司各項管理規定及施工標準、誹謗公司聲譽等影響公司利益的行為,公司有權在其信譽保證金中做出相應處罰。
C、工程竣工驗收合格后,乙方無條件執行工程保修期一年并按乙方工程承包款總價______%繳納工程質保金(即;________元)。保修期內發生一切費用及經濟損失由乙方承擔。工程保修期間乙方接到甲方電話維修通知應在12小時內安排人員進行維修。不按時間維修或維修沒有讓客戶滿意,公司有權在其工程質保金中做出相應處罰。派其他施工單位解決,加收實付費用的20%作為管理費。保修期滿甲方退還質保金。
四、工程質量及管理約定:
A、乙方無條件承諾其承包施工的工程驗收合格(以客戶簽字認可工程竣工驗收單為準)。
B、工程驗收合格后,乙方應負責在一周內收取業主方______%工程尾款,該款作為甲方支付乙方的工程承包款。
五、工程款支付方式:
A、合同簽定后,甲方根據乙方施工進度及施工累計工日,由甲方現場項目管理人員簽發領款單,乙方到甲方財務部領款。
B、乙方工程承包款累計領取額,在工程竣工驗收合格之前不能超過乙方工程承包款總價的'______%,尾款待工程竣工后與甲方進行結算。結算時間為工程竣工驗收后______天內。
六、雙方其它約定:
三、工程質量要求:
按《家庭裝飾工程施工和質量驗收標準》由設計員或施工監理分階段進行驗收和整體工程竣工驗收。若出現嚴重質量問題,甲方有權勒令乙方停工并撤換工程隊,其中造成的所有損失及經濟賠償責任由乙方承擔。
四、甲方的責任及義務
一、提供全套施工圖紙和完成工程項目變更手續。
二、開工前,向乙方提供確認的施工圖紙或做法說明,向乙方進行現場交底。
三、派監理對現場施工進行工藝、工序、質量、進度的監督。
四、嚴格按合同約定的付款方式對乙方進行工程結算。
五、乙方的責任及義務
一、嚴格遵守公司制定的各項規章制度。
二、在前一段工程完工驗收合格后,方可進行下一階段的施工。驗收單必須有客戶簽字。
三、嚴格遵守甲方規定的《現場文明施工條例》和《施工隊日常管理條例》,切實做好現場文明施工及安全工作,因施工不當造成的一切經濟損失由乙方承擔并賠償。
四、必須對簽字工程的金額保密,違者罰款人民幣壹仟元整。
五、必須在保質、保量、保工期原則下完成工程任務,超期每日乙方按工程款的5%向甲方繳納違約金。
六、甲方有權指定施工工人,乙方必須服從。
七、乙方要確保施工現場作業人員、相鄰居民人身安全;防止火災和水、電、煤氣事故發生;防止物品損壞。凡有上述情況發生,一切責任由乙方承擔。
六、爭議或糾紛處理
一、本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下雙方可采取協商解決或報請公司總辦進行協調。
二、當事人不愿通過協商、調解解決或協商、調解不成時,雙方可通過仲裁委員會仲裁,或向人民法院起訴。
七、附則
一、本合同甲、乙雙方各執一份。
二、本合同雙方簽字蓋章后生效,本合同履行完成后(除有關保修條款仍生效外)自動終止。
甲 方:
乙 方:
代表人:
家庭住址:
單位地址:
郵政編碼:
電 話:
電 話:
年月日
年月日
委托施工合同11
甲方(委托人): 身份證號碼:
乙方(居間人): 身份證號碼:
本著優勢互補、互惠互利的經營宗旨,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依據平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1.1乙方接受甲方委托,負責就 工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方參加該項目的公開招投標/議標/談判,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。
1.2居間成功是指完成本條所列全部委托事項。甲方未與建設單位簽訂該工程項目專業承包施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務
2.1乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息。
2.2乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的信息真實可靠。
2.3乙方應保證該工程項目真實可靠,各種施工手續齊全,能夠正常施工。
2.4 如工程款支付遇到問題,乙方應利用自身關系協助甲方與業主方或其他方共同追繳工程款。
2.5乙方應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。
三、甲方義務
3.1甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責標書的編制。
3.2如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3.3如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
4.1本項目居間報酬為
4.2居間成功后,報酬為總中標金額千分之 。本報酬支付為一次性支付應在簽訂中標合同后三日內一次性付清。
4.3甲方可以轉賬或現金的方式支付。
4.4 報酬支付到指定賬號。
賬戶名:
賬號:
五、保密事項
5.1甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
5.2乙方不得以其在居間過程中獲取的.甲方商業秘密而做出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
六、合同終止
6.1本合同簽字生效后,如中標合同未簽訂本合同自動終止。
6.2如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
6.3甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
七、爭議解決方式
如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
八、其他事項
8.1乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
8.2 乙方不得以取得的居間報酬向建設單位或者建設單位的工作人員行賄;如果有,則由乙方自行承擔法律責任。
8.3本合同一式兩份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。 甲方(簽章):
乙方(簽章):
簽訂日期: 年 月 日
委托施工合同12
建設單位:____________________________(以下簡稱甲方)
承包單位:____________________________(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規,結合本工程具體情況,甲乙雙方在平等互利的基礎上,遵循平等、自愿、公平及誠信的原則,經友好協商,達成如下協議:
一、工程概況
1、工程名稱:______________工程施工
2、工程地點:___________________________________。
二、承包方式及范圍
承包方式:包設計、包人工、包該工程所有設備安裝材料、包機械、包工期、包質量、包安全、包檢驗、包調試、包驗收合格備案和送電、包售后維修。承包范圍:
1、供電系統設計。
2、所有安裝設備材料的采購、運輸及保管;高壓分接箱、組合式箱變的制作、組裝及出廠檢驗;
3、供電系統施工:_______路150頂管100米;從_______KV______________號桿_______接線夾經甲方高壓電纜分接箱至末端3臺_______KVA箱變的所有設備材料的運輸、安裝、檢驗及調試;掛表送電等。其中_______期_______#樓_______側1臺630KVA的箱變及電纜施工屬于改線工程,乙方只負責電纜施工、接線、調試送電。
4、整理工程施工驗收資料。
5、協調與供電部門的.關系,辦理施工驗收手續。
三、工期
_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
四、工程造價及付款方式
該工程實行包干價:總造價人民幣_______萬元整(含稅),大寫人民幣_______萬元整。具體見乙方投標預算書。
總造價為含設計、人工、工程所有設備安裝材料、機械、工期、質量、安全、檢驗、調試、驗收合格備案和送電、售后維修、稅費(建安稅)等的綜合造價。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
________年____月____日_________年____月____日
委托施工合同13
工程項目施工監理委托合同提要:本合同書(協議書連同合同一般條款、特殊條款與附錄,稱為"本合同書")經合同雙方法定代表人或代理人簽字,并加蓋本單位公章后生效
絡進度計劃,提出各合同控制性進度目標。審查批準承包單位提出的施工進度計劃、檢查實施情況,督促承包單位采取措施實現合同目標要求。當計劃變動時,及時提出調整網絡計劃的意見。
--質量控制:審查承包單位的質量控制性體系和措施核實質量文件,對施工依據合同文件、設計圖紙和技術要求等進行檢查,對施工質量進行監督。對單項工程、隱蔽工程和施工前準備工作等進行檢查、驗收和簽證,發布停工和復工令。對施工質量進行評價。
--投資控制:協助委托方編制投資控制性目標,和各年的合理投資計劃。審查承包單位提交的`資金表,審核承包單位的收方計量及單價費用等。簽發付款憑證,受理索賠申請,進行索賠調查和談判,提出處理意見、處理合同變更,下達變更指令。
--安全施工監督:督促檢查施工安全措施和防護設施,參加重大安全事故調查。進行合同內的協調工作。
--協助委托方按國家規定進行工程各階段驗收及竣工驗收、審查設計單位和施工單位編制竣工圖和資料。
--編制監理月、季、年報等。做好施工記錄,對工程檔案資料進行整理和管理,即檔案管理。
附錄C 提供設施與設備
甲方:
乙方:
提供設施與設備具體要求如下:
1.……
2.……
3.……
附錄D 監理費用及支付
1.監理費用:經甲乙雙方協商總費用為$__元
2.費用支付:合同生效后一個月內由甲方支付給乙方進場費__萬元,以后按下表撥款:
年 月 日撥款金額/元備注
附錄E 監理機構及主要人員表
1.監理機構:(略)
2.主要監理人員表:
總 監:
副 總 監:
總監代表:
總監辦公室:
行 政 部:
合 約 部:
中心試驗室:
駐地監理部:
__工程組:
__工程組:
__工程組:
顧問組成員:(略)
委托施工合同14
甲方: (以上簡稱甲方)
乙方:(以上簡稱甲方)
甲方主要負責工程施工,現聯合體已與蘭州新區城投公司簽訂了市政道路工程項目合同。現經甲乙雙方協商一致,甲方將承包施工的市政道路工程的瀝青分項部分交與乙方施工,為明確各自的權力和義務,簽訂本合同。
1、在同等價格,相同質量的前提下,甲方將瀝青分項業務交與乙方施工,并由乙方負責瀝青攪拌、攤鋪等工作。
2、質量要求:符合國家祥光標準要求和設計要求及新區管委會、新區城投公司的相關要求。必須使用克拉瑪依瀝青,不得偷工減料。
3、分項工程費用:粗粒料、中粒料1200元/立方米、含全部所需機械、人工、燃油(煤)、水電費及攤鋪、壓實等費用,透層油、粘層油、纖維、清掃基層等費用包括在瀝青費等用中,不另計算。工程量按設計量計算(不含稅、不含施工資料)。
4、付款方式:在甲方要求施工前10天付預計工程費用的20%,每完成一層,付完成工程的70%,余款待工程全部完成后年底前付90%,剩余5%保證金扣留時間為6個月,5%待BT模式到期全部付清。如甲方不能按約定付款,每延期一天支付乙方違約部分的萬分之二違約金。瀝青由甲方采購的.,則瀝青付款抵扣工程款。
5、乙方應保證加工的瀝青混凝土質量和攤鋪質量,如發生質量問題(加工質量、攤鋪質量)均由乙方負責,并無條件返工至合格。所造成的損失全部由乙方承擔。
6、乙方應合理安排瀝青施工工序,保證施工能按甲方的要求按時完成,如遇二家單位同時施工時,乙方應保證優先滿足甲方的要求。因乙方原因不能滿足甲方時間要求,乙方應承擔由此給甲方造成的損失。同時甲方將選擇其他單位施工瀝青項。
7、工程實際施工時,因原材料價格發生變動,分項價格由甲乙雙方本平等互利的原則協商確定。如有其他單位在同等條件下價格低于本協議書約定價格,甲方應先征求乙方是否同意以同等價格施工。如乙方不同意,甲方 可將工作交與其他單位施工。同時不承擔由此給乙方造成的損失。
8、其它未盡事宜,雙方應本著平等、互利的原則協商處理。 本合同一式兩分,雙方各執一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托施工合同15
委托人:(以下簡稱甲方)_____
代理人:(以下簡稱乙方)_____
依據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規、規章的規定。委托人與代理人就南花園金世界項目一期的招標確定施工單位事宜,經充分協商,達成一致意見,特訂立本合同。
一、工程概況:
1、項目名稱:
2、工程地點:
3、工程規模:
4、總投資額:
二、招標代理業務范圍
1、委托代理招標內容:
南花園金世界一期施工單位確定。
代理期限:
2、委托代理的事項:
(1)負責編制資格審查文件,對投標單位進行資格審查;
(2)對投標單位的有關資質證件、社會信譽、業績等相關內容進行審查;
(3)在認真考察的基礎上組織評審機構,按評審標準和辦法確定資格預審合格單位,并發放資格預審合格通知書,確定投標人;
(4)負責編制招標文件,發布招標公告(發出投標邀請書),并辦理招標文件的備案工作;
(5)組織接收投標人報名,負責組織招標人進行現場踏勘、對招標文件答疑及補充。作好會議紀要,作為招標文件組成部分在規定的時間內發給各投標人;
(6)根據委托人委托,負責編制標底并負責對其保密;
(7)組織開標、評標會;
(8)協助委托人組織召開定標會議,發放中標通知書;
(9)可參與施工合同的簽訂,編制工程量清單,根據招標文件及中標人在投標文件中明確地各項承諾,組織關于合同條款的各項談判;
(10)負責編制招標工作報告,還應將代理過程中直接形成的各種原始記錄、系列文件及時裝訂、整理、存檔并報工程招投標監督管理機構備案;
(11)將所有的備案資料在招投標監督管理機構備案通過,完成施工合同的等所有文件備案并交納相關費用;
(12)其他需要代理人完成的招投標工作事宜。
三、委托人權利
1、委托人有權參與招投標的有關活動。委托人可自行負責編制標底,也可委托代理人編制標底,也可另行委托具有標底編制資格的單位進行標底編制工作。
2、委托人有權要求代理人及時提供代理工作階段性的進展情況;有權要求代理人提交代理業務工作報告及招標備案資料。
3、委托人在發標前有權審閱代理人編制的招標文件,并有權提出修改意見,代理人應當無條件的'進行修改。
4、委托人有權要求代理人更換不稱職的人員或應回避的人員。
5、委托人有權確定或變更代理人的具體工作內容。
6、在合同約定的期限內,委托人發現代理人在代理活動中違反有關的法律、法規或損害委托人利益的行為,委托人有權要求代理人糾正,并可以單方終止合同。代理人承擔由此給委托人造成的一切經濟損失。
委托人義務
1、委托人應按合同約定按時付給代理人的代理費。
2、委托人應當向代理人及時提供招投標代理工作范圍內所需的文件和相關基礎資料。
3、在合同履行期間,委托人授權作為本項目委托人的代表,負責與代理人聯系。
4、委托人應當完成的其它工作:
五、代理人的權利
1、在審查投標企業資質中,遵照委托人的授權,有權對投標單位的投標資格進行確認或否定。
2、依據國家有關法律法規的規定,且在委托人授權范圍內辦理委托項目的招標工作。
3、在委托人的授權范圍內出據相關文書。
六、代理人義務
1、按照國家法律、法規以及建設行政主管部門的有關規定從事招投標代理活動。
2、在委托人授權范圍內為委托方提供招標代理服務,并嚴格履行本協議約定的招標代理工作的全部內容,對招標有關的各項數據、技術經濟分析結論、招標結果及備案工作等的完整性、合法性、真實性和時限負責。不得以任何形式將本合同所確定的招標代理服務轉讓給第三方。
3、有義務向委托方提供招標計劃以及相關的招投標資料,做好相關法律、法規及規章的解釋工作并提供咨詢服務,嚴格履行法律、法規規定的有關招標人的各項義務。
4、代理方不得參與任何可能與委托人利益相沖突的活動,代理方工作人員如與本工程潛在投標人有任何利益關系應主動提出回避。
5、對代理過程中提出的技術方案、數據參數、技術經濟分析結論負責,并不得泄露依法應當保密的任何信息和因本次代理活動而知悉委托人的任何商業秘密。
6、代理人成立招標代理項目組,并任命_____為項目組組長,負責該項目招標代理工作,未經委托人同意不得任意變更。項目組組成人員情況見附件一。
7、因代理人的單方過失造成的經濟損失,應當向委托人進行賠償。
8、代理人不得采用行賄、給予其他利益或者詆毀他人等不正當手段進行競爭,損害委托人的利益;
9、代理人開展招標代理業務之前應按照有關規定辦全本項目招標所需的有關審批手續,使招標工作具備合法、完備的條件。
10、不得超出本合同的約定確定中標人
11、代理人最晚于_____年_____月_____日前完成所有招標文件的備案工作。
12、其他應當由代理人承擔的義務。
七、代理費
代理費_____元,由中標人支付,招標文件必須寫明。(該費用為直到施工合同備案完畢的所有費用)
八、投標擔保:
代理人須在招標文件中要求投標人提交投標擔保,投標擔保方式為交納投標保證金,保證金數額代理人征得委托人同意后確定。
九、違約責任:
1、本合同簽訂后,任何一方違反本合同約定內容的,都應向對方支付_____萬元的違約金。
2、代理人在責任期內失職,給委托人造成經濟損失,應當承擔由此給委托人造成的損失。
3、由于違約造成第三方損失的,由違約方在賠償另一方損失的基礎上再賠償第三方損失。
4、代理人違反第六條代理人義務規定的,委托人有權單方解除合同,并由代理人向委托人支付違約金_____元,違約金不足以彌補委托人損失的,代理人還應當承擔由此給委托人造成的損失。
十、合同生效、變更與終止:
1、本合同經雙方法定代表人或委托代理人簽字蓋章后生效
2、雙方對代理合同條款變更時必須另簽補充合同條款,補充合同條款作為本代理合同的組成部分與主合同具有同等法律效力。
3、雙方履行合同全部義務,代理人代理業務程序執行無誤,委托人按合同價款支付完畢,本合同即告終止。
十一、其他:
1、未經對方書面同意,雙方均不得轉讓本合同約定權利和義務;
2、合同履行期內所發生的招標公告費、打字復印費、專家評審費(包括外埠專家的差旅費、住宿費)及其他費用包含在代理費中。
十二、本合同履行過程中,如發生不可抗力而導致工程項目不能實施或本合同無法執行時,委托方不承擔違約責任并有權終止合同。
十三、雙方在合同履行期間發生爭議時,可以協商解決,如協商不成,可以向橋西區人民法院提起訴訟。
十四、合同文本
本合同正本一式4份,雙方各執2份。本合同的附件為本合同不可分割的組成部分。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
【委托施工合同】相關文章:
電力委托施工合同03-08
委托施工協議02-16
委托施工合同(15篇)10-29
施工委托合同09-24
委托施工合同15篇04-09
工程委托施工合同范本02-14
工程的委托施工協議書08-12
委托工程施工協議書10-03
施工合同施工合同10-19